I want to know about...

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 173
CORDOBA, R.A. MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Argentina de Seguros Sociedad Anónima, CUIT 33-50005703-9 por un monto de Pesos Veintiún Millones Doscientos Veintiocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro $ 21.228.694,00, en relación a la obra de referencia, constituyendo el asegurador domicilio legal en la Ciudad de Córdoba y sometiendo cualquier litigio a la jurisdicción del domicilio del asegurado.
Que según constancias del Portal de Obras Públicas POP la obra de que se trata registra un avance del 0.16 % según Medición Mensual N
001-0 correspondiente al Periodo Julio 2021.
Que obra Dictamen Nº 327/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a la constancias de autos, lo establecido en los artículos 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas N
8614, artículo 107 del Pliego General de Condiciones Decreto N 4758/77
puede aprobarse la sustitución de que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente instrumento legal se hubieran emitido en caso de así correspondery para los que se emitan en el futuro, hasta el monto propuesto.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 327/2021 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APROBAR la sustitución anticipada del Fondo de Reparo mediante Póliza de Seguro de Caución N 920.368, Cláusula N

73 Condiciones Generales y Anexo 99 para aquellos certificados que a la fecha de la presente Resolución se hubieran emitido y para los que se emitan en el futuro para el Contrato Original de la obra: MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES RUTA PROVINCIAL E52
TRAMO: POZO DEL MOLLE LOS UCLES RUTA PROVINCIAL N
3 DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTÍN, RÍO SEGUNDO Y
UNIÓN, expedida por Alba Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima, CUIT N 33-50005703-9, por un monto de Pesos Veintiún Millones Doscientos Veintiocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro $
21.228.694,00, hasta cubrir dicho monto, presentada por el CONSORCIO CAMINERO ÚNICO, debiéndose reservarse en la Unidad Ejecutora, el original de la Póliza aludida.
Artículo 2.- FACÚLTASE a la Dirección Provincial de Vialidad a emitir los Certificados correspondientes según la normativa citada.
Artículo 3.- PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Dirección Provincial de Vialidad, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, dese participación a Asesores de Córdoba S.A., publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N 285
Córdoba, 19 de agosto de 2021.
Expediente Nº 0045-022609/2020/A7.VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, como Coordinadora de la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único, propicia la aprobación de la ampliación de plazo y del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
DE LA RED SECUNDARIA S-136 PROG.3150 A LA PROG.18550 JESÚS MARÍA CAÑADA DE LUQUEDEPARTAMENTO COLÓN.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas POP, de conformidad a lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019, la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018- por Resolución Ministerial N 009/2021 de fecha 27 de enero del 2021, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 4 de marzo del 2021 y el Acta de Replanteo total con fecha 3 de mayo del 2021.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que, asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció en 150
días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo y el avance real acumulado al mes de julio/2021 es del 50,63%, según archivos titulados RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL Nº 003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JUL 2021 y MEDICIÓN MENSUAL Nº 003 CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO JUL 2021.
Que obra Nota de Pedido N 7 de fecha 16 de julio del 2021, por la cual, la contratista solicita una ampliación de Plazo de obra por 30
días, renunciando al reclamo de gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación y/o aprobación de la Ampliación de Plazo solicitada, conforme archivo titulado Nota de conformidad por Ampliación de Plazo.
Que las causales que motivan el pedido se fundamentan en la constatación de precipitaciones y nevadas intensas en la zona de la obra;
la presentación de casos positivos de COVID-19 en el personal de la obra y casos de contacto estrecho; y además demoras en la provisión de áridos por casos de contagio de COVID-19 en la cantera encargada de la provisión, todo conforme Notas de Pedido Nros. 4, 5 y 6.
Que se acompaña Nuevo Plan de Inversión Plan 02, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que obra Dictamen Nº 328/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido por el artículo 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincial N 4758/77, puede dictarse el instrumento
3