Quiero saber acerca de...

1

a
2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLIV - Nº 114
CORDOBA, R.A. MARTES 18 DE JUNIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

800/2016 y señala que el presupuesto de obra está conformado por la redeterminación que detalla en las Planillas de Cálculo, siendo las fechas de adecuación provisoria los meses de mayo y julio de 2018, las variaciones de referencia del 9,27% y 5,29%, los saldos a integrar por Adecuación Provisoria al 95% de la variación incluida en el factor de redeterminación son de $ 1.306.065,67 y $ 123.719,44, ascendiendo los nuevos costos del presupuesto total de la obra a las sumas de $
30.659.437,75 y 30.783.157,19, respectivamente.
Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial, destacando que los cálculos se efectuaron con el archivo provisto por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, versión con modificación prevista por Decreto Nº 1082/2018.
Que se han incorporado en autos Actas de Aceptación de Adecuación Provisoria Nros 2 y 3, suscriptas entre el Director General de Obras de la Secretaría de Arquitectura y el Socio Gerente de la Empresa INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., por las que se acuerdan las Adecuaciones Provisorias de Precios por las variaciones de costos verificadas en los mes de mayo y julio de 2018, respectivamente, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se agregan Documentos Contables - Notas de Pedido Nros.
2018/000711 y 2018/000837 que certifican la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 614/2018 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento 5% respecto a los valores contractuales vigentes y el Régimen de Redeterminación de Precios fue establecido por el artículo 37 del Pliego Particular de Condiciones.
Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el supuesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 614/2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBANSE las Actas de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nros. 2 y 3 por las variaciones de costos verificadas en los meses de mayo y julio de 2018 en el: Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalación Eléctrica y Sanitaria y en la ejecución de la Obra: NUEVO PARQUE EN EL
CENTRO CÍVICO DE RÍO CUARTO ubicado en Avenida Bombero J.
, Micheliza Costanera S/Nº - Bº Alberdi Localidad RÍO CUARTO
DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO PROVINCIA DE CÓRDOBA por , las sumas de Pesos Un Millón Trescientos Seis Mil Sesenta y Cinco con Sesenta y Siete Centavos $ 1.306.065,67 y Pesos Ciento Veintitrés Mil Setecientos Diecinueve con Cuarenta y Cuatro Centavos $
123.719,44, respectivamente, suscriptas con fecha 20 de diciembre de 2018, entre el señor Director General de Obras de la Secretaría de Arquitectura, Ingeniero José Antonio MAIOCCO y el señor Socio Gerente de la Empresa INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., Licenciado Juan Sebastián PEREZ, contratista de la obra por la otra, que como Anexos I y II, compuestos de dos 2 fojas cada uno, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Veintinueve Mil Setecientos Ochenta y Cinco con Once Centavos $ 1.429.785,11, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, de acuerdo al siguiente detalle:
-Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N 2018/000711
Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V. $ 123.719,44
-Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N 2018/000837
Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V. $ 1.306.065,67
Artículo 3.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo la Empresa INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., de corresponder, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
ANEXO

3