I want to know about...

1

a LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 23
CORDOBA, R.A. VIERNES 28 DE ENERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

diendo proceder a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 449/2021 y en uso de sus atribuciones,
Artículo 2º.- RECHÁZASE el pedido formulado por la empresa WAQUIM NINI PABLO ANDRES, correspondiente al mes de abril/2021, por las razones expresadas en los considerandos de la presente Resolución.

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

Jurisdicción 1.50, Programa 506-004, Partida 12.06.00.00
Obras Ejecución por Terceros del PV 670.358,92.

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Segunda Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de mayo del 2021, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: EJECUCIÓN DE PLATEA Y COMPACTACIÓN DEL SUELO PARA UNA AMPLIACIÓN MODULAR DEL HOSPITAL FLORENCIO DIAZ PARA ALOJAR PACIENTES DEL
SERVICIO DE SALUD MENTAL, a emplazarse en el predio del HOSPITAL
FLORENCIO DIAZ, ubicado en Barrio José Ignacio Díaz, LOCALIDAD
CORDOBADEPARTAMENTO CAPITAL PROVINCIA DE CÓRDOBA, por la suma total de Pesos Seiscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Noventa y Dos Centavos $ 670.358,92, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripta con fecha 27
de septiembre del 2021, por la empresa WAQUIM NINI PABLO ANDRES, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de una 1 foja, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 3.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Seiscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Noventa y Dos Centavos $ 670.358,92, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad
Nota de Pedido Nº 2021/000464, de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo 4.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo la Empresa WAQUIM NINI PABLO ANDRES de corresponder, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 394
Córdoba, 23 de noviembre de 2021

Y CONSIDERANDO:
Que luce agregado Convenio celebrado con fecha 17 de agosto de 2021, entre el Director de la Dirección de Vialidad y el Presidente la Comunidad Regional San Alberto, del cual surge el compromiso asumido por ambas partes de llevar adelante la obra de que se trata.

Que el Departamento Conservación de Pavimentos de la citada Dirección ha incorporado en autos el proyecto de la obra de referencia, com-

de Nono prestando conformidad a la ejecución de la obra de que se trata, Acta Nº 009/2020 que da cuenta de la designación de las autoridades de la referida Comunidad Regional, copia del D.N.I. del señor Claudio Marcelo Manzanelli -Presidente de la mismay Acta de fecha 20 de agosto de 2021
de aprobación del Convenio de que se trata, suscripta por los intendentes y representantes que conforman dicha Comunidad, como asimismo Resolución Nº 54/2006 del Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales de la Provincia de Córdoba por la cual se dispone la inscripción de la Comunidad Regional San Alberto .

Que se ha incorporado el correspondiente Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2021/000449, conforme lo establecido por el artículo 13 de la Ley N 8614.
Que obra Dictamen Nº 454/2021 de la Dirección de General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, del análisis de las constancias obrantes en autos y visto el Convenio suscripto entre las partes citadas, se desprende que la presente contratación encuadra en las disposiciones del artículo 7 - inciso b - punto 4 de la Ley Nº 8614,
puesto por: Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico, Presupuesto Oficial por la suma de $ 19.983.624,85 a valores del mes de junio de 2021
y Plan de Trabajo y Curva Inversión, todo lo cual cuenta con el visto bueno de la mencionada área, expidiéndose también en relación a la conveniencia de adjudicar los trabajos a la Comunidad Regional de San Alberto.
Que consta en autos nota del señor Intendente de la Municipalidad
modificada por Ley Nº 10417 y atento a que será financiada por recursos afectados conforme lo establecido por Ley Nº 10220, considera que puede adjudicarse la contratación de que se trata a la Comunidad Regional San Alberto, por la suma total de $ 19.938.624,85.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado por la Dirección de General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 454/2021, y en uso de sus atribuciones;

Expediente Nº 0045-023344/2021.VISTO: este Expediente en el que la Dirección de Vialidad propicia por Resolución Nº 00893/2021 se contrate en forma directa la ejecución de los trabajos de la obra: PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVINCIAL Nº T-25223 TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 14 HACIA BALNEARIO EN LA LOCALIDAD DE NONO, con la Comunidad Regional San Alberto, por la suma de $ 19.983.624,85.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2