I want to know about...

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la existencia de un archivo titulado índice, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018, por Resolución Ministerial N 242/2021 de fecha 13 de julio, suscribiéndose el contrato de obra con fecha 25 de agosto y el acta de replanteo total confeccionada con fecha 8 de septiembre, todos del corriente año. Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció en 730 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo Punto II.2.2 Legajo Único para Contratación obrante en POP; y el avance real acumulado al mes de octubre de 2021
es del 0,22%, según archivos titulados RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL
N 002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCT - 2021 y MEDICIÓN
MENSUAL N 002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCT 2021.
Que por Nota de Pedido N 5 de fecha 10 de noviembre del 2021, la contratista solicita la reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, habiendo renunciado expresamente a reclamar gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de inversión, conforme archivo titulado Nota de conformidad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.

Que se incorpora Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, donde se detallan los motivos que justifican la solicitud de que se trata, debido al: ajuste del proyecto referido puntualmente a una actualización de perfiles topográficos y permisos ambientales para extracción arbórea en zona de camino, indicando además que se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.

Que se acompaña nuevo Plan de Inversión Plan 01, contando con el
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 250
CORDOBA, R.A. VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.

Que obra Dictamen Nº 479/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en el art.
41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77, con las observaciones allí formuladas, que son de carácter formal y no impiden la prosecución del trámite.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 479/2021 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión correspondientes a la obra: MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA
RED SECUNDARIA S-280 Y S-237 TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 8 LA
GILDA SAN AMBROSIO LA BRIANZA RUTA PROVINCIAL Nº 24
DEPARTAMENTO RÍO CUARTO PROVINCIA DE CÓRDOBA conforme planilla que, como Anexo I, compuesto de tres 3 fojas útiles forman parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 404
Córdoba, 26 de noviembre de 2021

Y CONSIDERANDO:
Que se insta el presente trámite, conforme lo previsto por la Ley N
10.734, en virtud de la cual se declararan de utilidad pública y sujetos a
informa que por ajuste del proyecto de obra se efectuaron modificaciones en la superficie afectada de los inmuebles allí detallados, identificados como afectaciones N 5, 66/74, 76, 80/81, 103, 105/106, 110, 151/152 y 237, agregándose la afectación N 70 bis, eliminando las designadas con los números 17 y 304.
Que la empresa Caminos de las Sierras S.A. acompaña Planilla actualizada de datos de individualización de los inmuebles afectados y Plano de Afectación N CS-PX VCA-RN38 011-ROB, que modifica su similar N
CS-PX VCA-RN38 010-ROG.
Que la Gerencia Vial, Edilicia y Antenas del Ente Regulador de los Servicios Públicos ERSeP emite Informe Técnico de su competencia, expresando que las modificaciones en general parecen justificadas con relación al proyecto y que la obra en cuestión se desarrollará dentro del ámbito de la RAC.
Que la Unidad de Asesoramiento Legal y Técnico del Ente Regulador
expropiación todos los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra antes referenciada, habiendo sido incorporada la misma al Plan de Inversión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario 2021
Que por Resolución N 304/2021 de fecha 06 de septiembre de 2021
se dispuso la individualización de los referidos bienes, de conformidad al Plano de Afectación N CS-PX VCA-RN38 010-ROG.
Que seguidamente el Sr. Presidente de Caminos de Las Sierras S.A.

de los Servicios Públicos E.R.Se.P., se expide mediante Dictamen N
32/2021, señalando que conforme los antecedentes e informes técnicos obrantes en autos, la solución presentada por el Concesionario se ajusta a los requisitos técnicos y legales que rigen la concesión.
Que, asimismo, obra visto bueno a la gestión procurada en autos del titular de la Gerencia Vial y Edilicia de dicho Ente.
Que obra Dictamen N 475/2021 de la Dirección General de Asuntos
Expediente N 0521-062515/2021.VISTO: este expediente por el cual el Ente Regulador de los Servicios Públicos ERSeP propicia la modificación de la Resolución N 304/2021 en relación a la individualización de los bienes declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación necesarios para la ejecución de la obra: ALTERNATIVA A RUTA
NACIONAL N 38 - TRAMO: VARIANTE COSTA AZUL - LA CUMBRE - SECCIÓN: VARIANTE COSTA AZUL - MOLINARI PR. 0+000 A 21 +500.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

4