Periódico Oficial de Tlaxcala del 4/9/2019 - Sección 2
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Periódico Oficial de Tlaxcala - Sección 2
Periódico Oficial No. 36 Segunda Sección, Septiembre 4 del 2019
Página 3
2 Relación de contratos de obra en vigor que se tengan celebrados, tanto con la administración pública, así como con los particulares, señalando el importe contratado, la fecha de terminación del contrato y el importe por ejercer, comprobando documentalmente que la ejecución de la obra correspondiente no presenta atraso con respecto al programa vigente.
3 Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de registro y actualización en el sistema de información empresarial mexicano de conformidad con las normas aplicables.
B.- Entrega de documentos:
Las personas interesadas en el concurso podrán revisar las bases de la Licitación previamente a su adquisición.
Las bases del concurso se entregaran a los interesados que efectúe ante la Tesorería Municipal del Municipio de Cuapiaxtla, el pago no reembolsable de $3000.00 Tres mil pesos 00/100 M.N. que es el costo de cada una de ellas en efectivo o en cheque certificado a favor del Tesorería Municipal, a partir de la publicación y hasta la fecha límite para adquirir las bases, en la Dirección de Obras Públicas, en dirección Parque Hidalgo No. 4 Cuapiaxtla, Tlax., C.P. 90560. En días hábiles y en un horario de 9:00 a las 13:00 hrs.
La lista de participantes se integrara sin excepción alguna con aquellos contratistas a los que se les hubiere entregado las bases de concurso hasta la fecha límite indicado. Los contratistas que pretendan participar en asociación deberán informar al momento que adquieran las bases, acerca de los nombres de los contratistas que integran dicha asociación C.- Presentación de proposiciones y fallo:
1.
la presentación y apertura de proposiciones, se efectuara en la fecha y hora indicada, en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, citada en Parque Hidalgo No. 4, Municipio de Cuapiaxtla, Tlax., al término de este acto, se informara el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo correspondiente.
2.
La convocante rechazara las proposiciones que no reúnan las condiciones establecidas en las bases de la licitación
3.
La convocante efectuará el análisis detallado de las proposiciones, admitidas para que se emita el dictamen en que se fundamentara el fallo del concurso, mediante el cual, se adjudicara el contrato a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas, y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuente con la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos. Si una vez considerados los criterios anteriores, resulta que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos y por lo tanto, son solventes, el contrato se adjudicara a quien presente la postura económica más baja, dándose preferencia a favor del contratista local respecto del que no lo sea, considerando un porcentaje a
