Boletín Oficial de Villa Carlos Paz del 22/4/2022
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de Villa Carlos Paz
PRIMERA SECCIÓN
22 de Abril de 2022
N: 162
Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.
Que el Art. 6º de dicha Ordenanza establece El Departamento Ejecutivo podrá variar las partidas presupuestarias de Tercer Nivel o inferior pero no realizar compensación entre diferentes Jurisdicciones.
Que asimismo, el Art. 11º de dicha Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las Partidas a partir del tercer nivel.
Que en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.
Por ello, en uso de sus atribuciones:
DECRETA
ARTICULO 1.- MODIFICAR, a partir del Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:
-PROGRAMA-ANEXO
-SUB -INCISO-ITEMDESCRIPC.
EQUIPOS DE OFICINA
30.01.100.2.24.418.
Y MUEBLES
EQUIPOS DE OFICINA
30.04.100.2.24.418.
Y MUEBLES
AYUDA SOCIALES A
30.01.100.1.15.511.
PERSONAS
IMPRENTA
30.04.100.1.13.326. PUBLICACIONES Y
REPRODUCCIONES
REPUESTOS
Y
32.01.100.1.12.227.
ACCESORIOS
TEXTILES
Y
32.01.100.1.12.213.
VESTUARIOS
REPUESTOS
Y
33.01.100.1.12.227.
ACCESORIOS
MANT. Y REPARAC.
DE
VEHICULOS
33.01.100.1.13.315.
MAQUINARIAS
Y
EQUIP
SERVICIOS
DE
33.01.304.1.13.323. ILUMINACION
Y
SONIDO
OTROS SERVICIOS
33.32.100.1.13.324. TECNICOS
Y
PROFESIONALES
SERVICIOS
DE
33.32.322.1.13.323. ILUMINACION
Y
SONIDO
PUBLICIDAD
Y
33.01.100.1.13.331.
PROPAGANDA
MATERIALES
DE
33.01.304.1.12.220. CONSTRUCCION Y
AFINES
PRIMAS Y GASTOS
37.70.763.1.13.327.
DE SEGURO
HERRAMIENTAS
Y
37.70.763.2.24.419. REPUESTOS
MAYORES
37.75.100.1.13.313. ALQUILERES VARIOS
AUMENTA
$
30.000
$
100.000
$
2
$
30.000
$
100.000
100.000
$
70.000
$
350.000
$
200.000
$
50.000
80.000
CONSIDERANDO: Que en el citado instrumento se solicita la adecuación de los ítems a ejecutar en obra.
Que la Dirección de obras Públicas considera necesarias llevar adelante las obras mencionadas a fs. 424.
Que la situación descripta está contemplada en la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 8614 y modificatorias.
Que corresponde en consecuencia emitir el acto administrativo que sustenta la mencionada modificación en las cantidades de ítems a ejecutar.
Por ello:
DECRETA
Ítem A: Muro de Bloque Armado: disminuye 344,08 módulos.
Ítem B-1: Movimiento de Suelo-Distribución de relleno existente y compactación: aumenta 40,64 módulos.
Ítem B-2: Movimiento de Suelo-Provisión de relleno, distribución y compactación: aumenta 303,08 módulos.
$
420.000
$
350.000
$ 3.000.000
800.000
$
800.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 9.780.000
DECRETO Nº 151/B/2022
Villa Carlos Paz, 22 de marzo de 2022
Artículo 1º.- Aprobar la modificación de las cantidades de ítems a ejecutar de la Obra MURO DE CONTENCIÓN, NUEVA
COSTANERA Y SECTORES ANEXOS, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:
$ 5.000.000
$
Fdo.: H. Daniel Gómez Gesteira, Intendente Municipal Héctor D. Gilli, Sec. Economía y Finanzas Ramón C. Montenegro, Oficial Mayor-
El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones $
EQUIPOS
DE
TRANSPORTE
37.01.100.2.24.414.
TRACCION
Y
ELEVACION
JUICIOS
Y
37.70.763.1.13.336.
MEDIACIONES
CONSTRUCCIONES Y
37.70.763.2.24.413. TRABAJOS
PUBLICOS
TOTAL
DISMINUYE
80.000
$
ARTICULO 3.- Previo cumplimiento de lo dispuesto, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.
VISTO: El informe presentado por la Inspección de la Obra:
MURO DE CONTENCIÓN, NUEVA COSTANERA Y SECTORES
ANEXOS, obrante en el Expediente Nº 192609/21; y
EL INTENDENTE MUNICIPAL
JURISDIC.
JURISD.
ARTICULO 2.- ADECUAR, El nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5 de la Ordenanza N 6780, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.
$ 9.780.000
Artículo 2º.- El monto de Contrato de obra, las cantidad de módulos, y el precio final no sufre variación.
Artículo 3º.- Otorgar a la Empresa Quattro Pilares S.R.L. una ampliación de plazo de obra de 20 días corridos, a partir de la notificación del presente Decreto y la actualización de los precios de obra solo será para los certificados emitidos dentro de los plazos contratados originalmente.
Artículo 4º.- Previo al cumplimiento de lo establecido en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.
Fdo.: H. Daniel Gómez Gesteira, Intendente Municipal
Gustavo García Setti, Sec. Des. Urbano Ambiental - Ramón C.
Montenegro, Oficial Mayor -