Cerca de 10 resultados en 0.26 segundos. Pág. 1 de 1 - ¿Dónde hemos buscado?
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 17/11/2020 - Página 11
AÑO XXIX - Ushuaia, Martes 17 de Noviembre 2020 - Nº 4740 11 CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la obra: «MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCUELA Nº 44 - RIO GRANDE», Contratación Directa Nº 83/20, adjudicada a la empresa T&J CONSTRUCCIONES S.A.S., C.U.I.T. Nº 30-71651213-0, mediante RESOLUCIÓN SEC.O. y S.P.Z.N. y C. Nº 207/20 de fecha 14/07/2020. Que en fecha 17 de Julio de 2020, se firmó el Contrato de Obra Pública entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la empresa T&J CONSTRUCCIONES S.A.S. registrado bajo el Nº 20005 en fecha 27/07/20. Que el mencionado Convenio tiene por objeto, el compromiso de la empresa T&J CONSTRUCCIONES S.A.S., para la ejecución de todas las tareas correspondientes a la obra: «MANTENIMIENTO... Leer más
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 8/8/2022 - Página 8
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares que regularía la misma; asimismo se autorizó el gasto para la presente contratación con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 47/100 ($ 1.276.996,47), y un plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos. Que el día 05/05/2022 se llevó a cabo la apertura de sobres, labrándose a tal efecto el Acta de Apertura pertinente, donde se asentó que se presentó UNA (1) oferta correspondiente a la empresa «T & J CONSTRUCCIONES S.A.S.» CUIT N° 30-71651213-0, por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS UNO CON 27/100 ($ 1.470.701,27). Que mediante Resolución M.O. y S.P. N° 229/20, y sus modificaciones N° 295/20, N... Leer más
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 15/12/2020 - Página 15
°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar. Resolución Nº 397-2020 SEC.O Y S.P ZN Y C. FECHA: 9 DE NOVIEMBRE FIRMA: LAURA MALVINA MONTES VISTO el expediente 3583/2020, del registro de esta Gobernación; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la Obra: «MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCUELA N° 44 - RÍO GRANDE», adjudicada mediante Resolución SEC.O. y S.P.Z.N. y C. No 207/2020 de fecha 14/07/2020, a la empresa T&J CONSTRUCCIONES S.A.S., CUIT 30-71651213-0. Que con fecha 27/07/2020 se labró el Acta de Recepción Provisoria para la Obra citada precedentemente con la correspondiente rúbrica de las partes intervinientes, dejando constancia que los trabajos realizados tendrán una garantía de treinta (30) días corridos. Que la... Leer más
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 1/9/2021 - Página 305
305 AÑO XXX - Ushuaia, Miércoles 01 de Septiembre de 2021 - Nº 4940 EDUCATIVOS GRUPO 14 - RIO GRANDE", Contratación Directa N° 143/2020, adjudicada a la Empresa "T & J CONSTRUCCIONES S.A.S.", CUIT N° 30-71651213-0, mediante Resolución M.O. y S.P. N° 144/21, por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 3.497.600,00), con un plazo de ejecución de los trabajos de CUATRO (4) meses corridos, contados a partir del inicio de los trabajos y Contrato de Obra Pública registrado bajo el N° 20839. Que mediante Nota N° 100/21, la Dirección de Infraestructura Escolar Z/N., elevo documentación para la tramitación de aprobación en referencia al Acta de inicio y Plan de trabajos y Curva de Inversión. Que... Leer más
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 2/11/2020 - Página 40
y financiero en vigencia. ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar. Ayelen BARBOZA RODRIGUEZ RESOL. N° 217/20 23/10/2020 VISTO la Resolución SEC.O. y S.P.Z.N. y C. Nº 207/20; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma se aprobó el procedimiento de Contratación Directa Nº 83/20 de la obra «Mantenimiento Correctivo Escuela Nº 44 - Río Grande», y se adjudicó la obra a la empresa T &J CONSTRUCCIONES. Que por un error administrativo se menciono erróneamente el nombre de la empresa adjudicataria siendo el correspondiente de mencionar: «T&J CONSTRUCCIONES S.A.S.», por lo que corresponde su rectificación en sus tercer y quinto considerandos y su artículo segundo. Que resulta procedente dictar el presente acto... Leer más
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 21/5/2019 - Página 17
AÑO XXVIII - Ushuaia, Martes 21 de Mayo de 2019 - Nº 4363 17 EDICTOS El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, comunica autos caratulados "CAPPELLO, JORGE ANIBAL S/SUCESION AB INTESTATO" El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados "HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ ZURITA EVANGELINA JOEL S/ EJECUTIVO Revaluación de bienes "TECNOMYL S.A." Constitución de "T & J CONSTRUCCIONES S.A.S." "Instrumento Privado de fecha 20/05/2019 10 11 11 11 ANEXOS 54 59 61 68 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 53 58 RESOL. S.A.D.S. y C.C. - ANEXO I RESOL. S.A.D.S. y C.C. - ANEXO I RESOL. S.A.D.S. y C.C. - ANEXO I RESOL. S.A.D.S... Leer más
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 3/6/2019 - Página 288
fecha 30/05/2019) Constitución de "FUEGO CONSTRUCTORA S.A.S" (Instrumento Constitutivo Documento Electrónico de fecha 24/05/2019) Constitución de "USHUAIA GREEN S.A.S" (Instrumento Constitutivo Documento Electrónico de fecha 20/05/2019) Constitución de "ALPA S.A.S" (Instrumento Constitutivo Documento Electrónico de fecha 03/05/2019) FE DE ERRATA S.A.S. "T & J CONSTRUCCIONES S.A.S. SUMARIO 282 282 282 282 282 283 283 283 283 283 284 286 EDITADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL CONTROL TÉCNICO, ARCHIVO Y BOLETÍN OFICIAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Dirección Boletín Oficial de la Provincia TdF Casa de Gobierno Avda. San Martín N° 450 - Subsuelo - C.P. 9410 Ushuaia Tel.: (02901) 42-3705 - 42-4464 - Int. 2118 - 2119 Sitio Web: www.tierradelfuego.gov.ar E-mail: boletinoficial@tierradelfuego.gov.ar E-mail: boletinoficialtdf@gmail.com OF-2019-00079159-GDETDF-DGCT#SEGG página 288 de 288 ... Leer más
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 21/5/2021 - Página 33
20005", suscripta entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la empresa T&J CONSTRUCCIONES S.A.S., C.U.I.T. Nº 30-71651213-0, el que fue suscripto el 21 de Octubre de 2020 y registrado bajo el Nº 20168 de fecha 22/10/20, cuya copia autentificada forma parte del presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerados. ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al boletín Oficial de la Provincia y archivar. María G. CASTILLO RESOL. N° 316 02-11-2020 ARTÍCULO 1º.- Ratificar en todos sus términos la "Adenda de Contrato de Obra Pública registrado bajo el Nº 19880", suscripta entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y AMARAL JOSE ALBERTO C.U.I.T. Nº 20-33992019-3, el que fue suscripto el 19 de Octubre de 2020 y registrado bajo el Nº... Leer más
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 11/5/2021 - Página 26
, Decretos Provinciales N°4548/19, Nº 05/21, Nº 20/21 y Resolución M.O. y S.P. N° 596/19. Por ello: LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ZONA NORTE Y CENTRO DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- Sustituir el Anexo I de la Resolución SEC.O. y S.P.Z.N. y C. N° 397/20, por el Anexo I que forma parte de la presente, ello por los motivos expuestos en los considerandos. ARTÍCULO 2º. -Rectificar el Artículo 1° de la Resolución SEC.O. y S.P.Z.N. y C. N° 397/20, el cual quedará redactado de la siguiente manera: «Reconocer y aprobar el Acta de Recepción Provisoria de fecha 05/10/2020 para la Obra: «MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCUELA N° 44- RIO GRANDE», adjudica a la Empresa T & J CONSTRUCCIONES S.A.S., 30-71651213-0... Leer más
Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 11/5/2021 - Página 25
establecimientos de la ciudad de Río Grande y Paso fronterizo San Sebastián por un monto de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($862.000,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2º. - Autoriza a la Secretaría Administrativa Legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTICULO N° 3º. - Imputar el gasto que demande de la partida presupuestaria UGG 1435UG UGC 1434UC, inciso 30000 del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4º.- Notificar a los interesados. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la provincia y archivar. LAURA MALVINA MONTES RESOLUCIÓN N° 129 18/03/2021 VISTO la Resolución SEC.O. y S.P.Z.N. y C. N° 397/20; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma se reconoció y aprobó el Acta de Recepción Provisoria de fecha 27/07/2020, para la Obra: «MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCUELA N° 44- RIO GRANDE», adjudica a la Empresa T & J CONSTRUCCIONES S.A.S., 30-71651213-0, que, como ... Leer más
- 1