Quiero saber acerca de...

4

1

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 115
CORDOBA, R.A. VIERNES 23 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Artículo 4.- El beneficio será, en todos los casos, personal e intransferible. La condición de beneficiario se acreditará digitalmente, con la documentación que se establezca en la reglamentación respectiva.
Artículo 5.- CRÉASE el Fondo para la provisión del Boleto Interurbano Para el Personal de Salud BIS destinado exclusivamente a solventar los costos del transporte de los beneficiarios del Programa.
Artículo 6.- El Fondo referido en el artículo anterior se integrará con los siguientes recursos:
a Los montos que el Presupuesto General de la Provincia le asigne;

Artículo 7.- La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Coordinación, o el organismo que en el futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación del Programa en cuestión, teniendo a su cargo la implementación del mismo y estando facultada para dictar todas aquellas normas reglamentarias necesarias para su ejecución, así como para celebrar convenios con las Empresas de Transporte que revistan el carácter de prestatarias de servicios de transporte interurbano de pasajeros. Asimismo, se encuentra facultada para ampliar, reducir y/o precisar el alcance, plazos y/o condiciones del beneficio para garantizar la óptima aplicación y funcionamiento del Programa.
Artículo 8.- El presente Decreto será refrendado por las señoras Ministra de Coordinación, Ministra de Salud y el señor Fiscal de Estado.

b Los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo;
c Las donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, destinadas a este Fondo; y
Artículo 9.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE

d Los intereses devengados por la inversión de dinero correspondiente al Fondo.

COORDINACIÓN - MARIA GABRIELA BARBAS, MINISTRA DE SALUD - JORGE
EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 37

Y CONSIDERANDO:
Que obra copia de la Resolución Ministerial N 097/2022 de fecha 31
de marzo de 2022, por la cual se adjudicó la obra principal a la Comunidad Regional San Alberto, habiendo confeccionado el Acta de Replanteo con fecha 21 de junio de 2022, con un plazo de ejecución de 8 meses, el cual fue ampliado conforme Resolución N 00095/2023 de la Dirección de Vialidad hasta el día 16 de junio de 2023.

Que por Orden de Servicio N 2, la inspección solicita a la empresa contratista que eleve la documentación de la presente Modificación de Obra.
Que se ha incorporado en autos la documentación técnica de los Trabajos Modificatorios N 1 compuesta por: Memoria Descriptiva, Computo
VEINTIUNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.
Que el Departamento I Conservación de Pavimentos agrega informe del cual surge que la modificación de obra obedece a que se debe
realizar la pavimentación de las calles colindantes a la plaza La Edda y la pavimentación de la calle El Algarrobo hasta la escuela Mercedes Allende de Carranza ubicada en la localidad de las Calles, completando de esta manera, el pavimento en todo el circuito turístico para acceder a la localidad de Las Calles desde R.P.N 14, además se realizarán badenes de hormigón en distintos sectores de la obra, para facilitar el escurrimiento superficial de las aguas pluviales.
Que según se desprende del archivo titulado NOTA ACLARATORIA A
LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE MODIFICACIÓN DE OBRA N1, el plazo de obra necesario para la ejecución de los presentes trabajos modificatorios es de 30 días y se encuentra previsto dentro del plazo de oba vigente, entendiendo que, en caso de corresponder, se deberá tramitar una nueva solicitud de ampliación de plazo, atento a la fecha actual de finalización de los trabajos 16/06/2023 conforme Resolución N 95/2023.
Que se advierte que la obra cuenta con un avance acumulado del 99,65%, conforme MEDICIÓN MENSUAL N 011-0 CORRESPONDIENTE
AL PERIODO ABR-2023.
Que se ha incorporado Documento Contable Ajuste Orden de Compra Nº 2022/000359.01, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley N 8614.
Que consta en autos la conformidad expresa de la Contratista para la ejecución de los trabajos modificatorios de que se trata, renunciando a
Métrico, Nuevo Plan de Inversión Plan 99, Planilla Resumen, Nota de Conformidad e Informe Resumen.

Que de la Memoria Descripta surge que La presente MODIFICACIÓN DE
OBRA N 1 implica un aumento en el valor de la obra de $ 31.078.921,32
+ 16,36%, a valores contractuales. En razón de lo expuesto el nuevo monto de contrato modificado asciende a la suma de pesos: $ 221.078.921,32 DOSCIENTOS VEINTIUNO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

gastos generales e improductivos que pudieran generarse como consecuencia de su adjudicación.
Que obra Dictamen N 70/2023 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que los trabajos modificatorios propiciados en autos encuadran jurídicamente en las previsiones los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas N 8614, modificada por Ley Nº 10417, toda vez que los mismos resultan necesarios a los fines de integrar la obra principal
Córdoba, 07 de junio de 2023
Expediente N 0045-023734/2022.VISTO: este expediente en el que la Dirección de Vialidad propicia por Resolución Nº 00248/2023, se adjudique la realización de los Trabajos Modificatorios N 1 en la ejecución de la obra: PAVIMENTACIÓN DE RUTA
PROVINCIAL N T-252-5 TRAMO: RUTA PROVINCIAL N 14 HACIA
LAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LAS CALLES, a la Comunidad Regional San Alberto, contratista de la obra principal, por la suma de $
31.078.921,32.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2