Quiero saber acerca de...

1

a
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXLVII - Nº 226
CORDOBA, R.A. JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Artículo 2: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas, Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N 329
Córdoba, 1 de octubre de 2018.VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia por Resolución Nº 381/2018, la contratación por Compulsa Abreviada del Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Sanitaria y la ejecución de la obra: EJECUCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PLAYÓN POLIDEPORTIVO BARRIO EL QUEBRACHO - LOCALIDAD DE
CÓRDOBA DEPARTAMENTO CAPITAL con la firma CONSTRUC, TORA SAN CARLOS S.R.L., por la suma de $ 5.376.858,04.
Y CONSIDERANDO:
Que se ha incorporado en autos Memoria Descriptiva de Arquitectura, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Planos, Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos que rigen la presente contratación, como así también Presupuesto Oficial por la suma de $ 3.007.422,46, a valores del mes de octubre de 2017, con un plazo de ejecución de sesenta 60 días.
Que según consta en estas actuaciones se invitaron a cotizar a tres 3 firmas, habiendo presentado propuestas las empresas CONSTRUCTORA SAN
CARLOS S.R.L., INGENIAR S.A. y CEDE S.R.L., dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417
. Que la Dirección General de Proyectos de la Secretaría de Arquitectura incorpora en autos Presupuesto Oficial actualizado al mes de julio de 2018, que asciende a la suma de $ 4.496.518,50.
Que obra en autos Informe de la Comisión de Estudio de Ofertas, conforme lo establecido por el artículo 1 - punto 1.4.1 del Anexo II al Decreto N 1823/2016, en el que se indica que la propuesta de la firma CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L. por la suma de $ 5.376.858,04, que representa un porcentaje del 19,57%, por encima del Presupuesto Oficial actualizado, resulta ser la más conveniente, ajustándose a Pliegos y reuniendo las condiciones técnicas exigidas, conforme el análisis legal, técnico y económico-financiero efectuado.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2018/000341, en cumplimiento de lo establecido por artículo 13 de la Ley N 8614.
Que se ha adjuntado en estas actuaciones la Constancia de Inscripción del Registro Oficial de Proveedores y Contratista del Estado R.O.P. y C.E.
- Registro de Constructores de Obra Pública R.C.O., conforme las previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y modificatorios.
Que obra Dictamen Nº 390/2018 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las consBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tancias obrantes en autos y lo manifestado por la Comisión de Estudio de Ofertas de la Secretaría de Arquitectura, entiende que puede contratarse por compulsa abreviada la ejecución de los trabajos de que se trata con la firma CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L., en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, artículo 1º y siguientes del Anexo II al Decreto Nº 1823/2016, reglamentario de la precitada Ley y conforme las disposiciones del Decreto Nº 30/2018.
Que asimismo, dicha asesoría jurídica manifiesta también que la Secretaría de Arquitectura deberá informar oportunamente al Registro de Constructores de Obra Pública de la contratación dispuesta por el presente instrumento legal, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 - segundo párrafo del Anexo I al Decreto 1419/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 390/2018
y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Sanitaria y la ejecución de la obra: EJECUCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PLAYÓN POLIDEPORTIVO BARRIO EL QUEBRACHO - LOCALIDAD DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO CAPITAL con la firma CONSTRUCTORA SAN
, CARLOS S.R.L. CUIT Nº 30-71197399-7, por la suma de Pesos Cinco Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con Cuatro Centavos $ 5.376.858,04.
Artículo 2.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Cinco Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con Cuatro Centavos $ 5.376.858,04, según lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido N 2018/000341, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-013, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.-FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.-PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: CR. RICARDO SOSA - MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

2