Quiero saber acerca de...

3

AÑO
AÑOXXXI
XXXI - -

Ushuaia, 18 de de2022
Marzo de0000
2022
Ushuaia, LunesViernes 03 de Enero - Nº
DECRETO N 382

-

Nº 5075
3 22-02-22

VISTO el Expediente Nº MOSP-E-76040-2021 del registro de esta Gobernación; y CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la Licitación Pública Nº 24/2021 para la ejecución de los trabajos de la obra denominada: CONSTRUCCIÓN CDICENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - TOLHUIN", que tiene por objeto la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil CDI para la primera infancia en la ciudad de Tolhuin, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se enmarca dentro del plan de Red de Infraestructura Nacional desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Nación Argentina, con el objetivo de reducir las brechas existentes de pobreza, género e inequidades territoriales.
Que mediante la Resolución M.O. y S.P. Nº 652/2021, de fecha 23/11/2021, se autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 24/2021, para la obra antes mencionada; se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas; se autorizó el gasto para la presente contratación con un presupuesto oficial total de PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 12/100 $77.357.377,12 y un plazo de ejecución de DOSCIENTOS CUARENTA 240 días corridos.
Que mediante la Nota Nº 160/2022 Letra U.E.T. PODEMOS TDF, de fecha 06/12/2021, se seleccionó a las funcionarias que participaron del Acta de Apertura y Evaluación de las Ofertas de conformidad con la Resolución M.O. y S.P. Nº 108/2021, mediante la cual se designó a los miembros de la Comisión Permanente de Apertura y de Evaluación de las Ofertas del Programa de Ordenamiento y Desarrollo Múltiple de Obras y Servicios.
Que del Acta de Apertura de Sobres de fecha 2.8/12/2022, surge que se presentó una 1 oferta correspondiente a: la empresa "CONSTRUCTORA
PATAGONIA SRL CUIT 30-70755625-7, ofertando por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 34/100 $77.321.648,34.
Que en virtud de ello, mediante el Informe C.A. y E. O. N 019/2022 de fecha 09/02/2022, la Comisión Técnica de Estudios de las Ofertas sugirió adjudicar la obra a favor de la firma "CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL CUIT 30-70755625-7, por la suma de PESOS SETENTA Y
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 34/100 $77.321.648,34, por encontrarse la misma dentro de los parámetros establecidos y en cumplimiento de los requisitos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que tomó debida intervención la Sra. Ministra de Obras y Servicios Públicos, compartiendo el criterio expuesto por la Comisión de Preadjudicación.
Que obra intervención de Auditoría Interna mediante Informe Técnico Nº 494/2022, Letra: A.T. U.A.I. - M.O. y S.P., e Informe Contable Nº 0504/
2022, Letra: U.A.I.- M.O. y S.P.
Que tomó intervención el Servicio Jurídico de la Unidad Ejecutora Temporaria mediante el Dictamen UET-PODEMOS TDF M.O.y S.P. Nº 011/
2022, y la Secretaria de Coordinación Legal y dependiente de la Secretaria General, Legal y Técnica, mediante Dictamen S.C.L. S.G.L. y T. Nº 65/2022.
Que el gasto que demande el presente se encuentra contemplado y será afrontado con fondos del Tesoro Provincial.
Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en la Ley de Obra Pública Nº 13.064, artículo 9, Decretos Provinciales Nº 1174/2021, Nº 1808/2020 y su modificatorio Nº 1391/2021, y Resolución M.O. y S.P. Nº 160/2.021.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Provincial.
Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Aprobar el procedimiento de la Licitación Pública Nº 24/2021, referente a la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN CDICENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -TOLHUIN", autorizada por la Resolución M.O. y S.P. Nº 652/2021. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- Adjudicar la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN CDICENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - TOLHUIN", a favor de la empresa "CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL CUIT 30-70755625-7, por la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 34/100 $77.321.648,34. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3.- Aprobar y autorizar el pago del Anticipo Financiero a la firma "CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL", CUIT 30-707556257, por el VEINTE POR CIENTO 20% del monto del contrato, equivalente a la suma de PESOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 67/100 $15.464.329,67 previo ingreso de las garantías correspondientes, una vez firmado y registrado el contrato de obra, conforme lo previsto en los puntos 3.7 y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones. Ello, por lo expuesto en los considerandos.
ARTÍCULO 4.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente contratación a la Unidad de Gestión de Gasto 1582UG, Unidad de Gestión de Crédito UC1582, Inciso 420000 e Inciso 60000 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 5.- Aprobar el modelo de Contrato de Obra Pública que como Anexo I, forma parte del presente.
ARTÍCULO 6º.- Designar la función de Inspector titular para la presente obra al Arq. José Zamora, DNI 34.375.179, y como Inspectora suplente a la M.MO. Candela Santamaria, Legajo Nº 41951170/00, para que cumplan con su cometido durante todo el desarrollo de la obra.
ARTÍCULO 7.- Notificar a los agentes mencionados en el artículo que antecede, con copia autenticada del presente.