Quiero saber acerca de...

10 de enero de 2000

10. Otras informaciones: Según lo previsto en el Art. 122 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril, el pliego de cláusulas administrativas particulares se expone al público mediante el presente anuncio oficial para que puedan formular las reclamaciones que se estimen pertinentes, a cuyo efecto dicho expediente con todos sus documentos se encuentran en el Servicio de Contratación y Patrimonio por un plazo de ocho días hábiles a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones, serán de cuenta del adjudicatario.
I. C. de Zaragoza, 30 de diciembre de 1999.El Secretario General, p. d., el Director del Area de Hacienda y Economía.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la contratación del proyecto de obras de Construcción de nichos en C-125, 2 Fase del Cementerio de Torrero.
$ 1. Entidad adjudicadora.
a Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio. Unidad de Contratación de Obras.
c Domicilio: Pza. del Pilar número 18, 50003 Zaragoza.
d Teléfono: 72 11 00, ext. 3414, telefax: 20 00 40.
e Dirección Internet: http www.ayto-zaragoza.es/ayto/con.
f Número del expediente: 733.542/99.
2. Objeto del contrato: Construcción nichos C-125 2 Fase Cementerio Torrero.
Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a Tramitación: Ordinaria.
b Procedimiento: Abierto.
c Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 129.471.986 pts.
778.142,31 euros I.V.A. incluido.
5. Garantía provisional: 2.589.440 pts. 15.562,85 euros.
6. Obtención de documentación e información. Ver punto 1.
a Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de finalización del plazo para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 2 y 4, Categoría: c.
b Otros requisitos: Ver cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOA Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
b Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas técnicas y administrativas particulares.
c Lugar de presentación: Ver punto 1.
d Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: subasta 20 días.
9. Apertura de las ofertas.
a Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Ver pto. 1.
b Fecha: Se les comunicará a los licitadores el día de la presentación de las ofertas.
c Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones: Según lo previsto en el Art. 122 del R.D.L. 781/86 de 18 de abril, el pliego de cláusulas administrativas particulares se expone al público mediante el presente anuncio oficial para que puedan formular las reclamaciones que se estimen pertinentes, a cuyo efecto dicho expediente con todos sus documentos se encuentran en el Servicio de Contratación y
BOA Número 4

Patrimonio por un plazo de ocho días hábiles a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones, serán de cuenta del adjudicatario.
I. C. de Zaragoza, 29 de diciembre de 1999.El Secretario General, p. d., el Director del Area de Hacienda y Economía.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de Construcción de 230 nichos en el Cementerio de Villamayor, expte. número 591.920/99.
$ 1.Nombre del órgano de contratación.
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2.Procedimiento de adjudicación elegido: Subasta.
3.Fecha de la adjudicación del contrato: 23 de diciembre de 1999.
4.Número de ofertas recibidas: Dos.
5.Empresa adjudicataria: Construcciones Galve y Gil, S. A.
6.Importe del contrato: 14.721.994 pts. 88.480,97 euros.
7.Otras informaciones: Publicado anuncio de licitación en el BOA de fecha 15-11-99, núm. 146.
I. C. de Zaragoza, 29 de diciembre de 1999.El Director del Area de Hacienda y Economía.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de Mejora de las condiciones de estabilidad y para la consolidación y mejora de la fábrica romana del espacio arqueológico de San Valero, expte. número 3.192.428/99.
$ 1.Nombre del órgano de contratación.
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2.Procedimiento de adjudicación elegido: Subasta.
3.Fecha de la adjudicación del contrato: 24 de diciembre de 1999.
4.Número de ofertas recibidas: 4.
5.Empresa adjudicataria: COSYC, S. A.
6.Importe del contrato: 19.148.736 pts. 115.086,22 euros.
7.Otras informaciones: Publicado anuncio de licitación en el BOA de fecha 7-12-99, núm.156.
I. C. de Zaragoza, 27 de diciembre de 1999.El Director del Area de Hacienda y Economía.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de Construcción de pista de monopatín en Vía Hispanidad junto al Pirulí, expte. nº 332.973/99.
$ 1.Nombre del órgano de contratación.
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2.Procedimiento de adjudicación elegido: Subasta, Procedimiento Abierto.
3.Fecha de la adjudicación del contrato: 28 de diciembre de 1999.
4.Número de ofertas recibidas: Ocho.
5.Empresa adjudicataria: Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, S. A., Dr. Cerrada 14-18, Zaragoza.
6.Importe del contrato: 39.826.344 pts. 239.361,15 euros.
7.Otras informaciones: Publicado anuncio de licitación en el BOA de fecha 8-11-99, núm. 142.
I. C. de Zaragoza, 29 de diciembre de 1999.El Director del Area de Hacienda y Economía.

Imprime: SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARAGÓN, S.L.

248