I want to know about...

2

BOLETIN OFICIAL N 5474

Art. 4.- Ratificar el ingreso a Rentas Generales, Cuenta Corriente N
900001178, por la suma de Pesos ocho mil cuatrocientos $ 8.400,00, en concepto de venta de Pliegos, conforme recibos y boletas de fojas 119 a 124.Art. 5.- Aprobar el Modelo de Contrato de Ejecución de Obra como Anexo I al presente Decreto.Art. 6.- Ratificar el compromiso según lo determinado en el Artículo 30 de la Ley H N 3.186, a la Jurisdicción 31 para el ejercicio 2.016, en la suma de Pesos cuatro millones veintitres mil ochenta y ocho con sesenta y un centavos $ 4.023.088,61, compuesto por la suma de Pesos tres millones cuarenta y siete mil setecientos noventa y cuatro con cuarenta centavos $
3.047.794,40, correspondiente al monto de adjudicación de la obra y la suma de Pesos novecientos setenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro con veintiún centavos $ 975.294,21, correspondiente al monto estimado a redeterminar según lo estipulado en el Decreto 1.313/14, de acuerdo al siguiente detalle:
Prog.
52

Subp.
00

Proy.
01

Obra 80

Pda.
422

Recurso Importe 22241 $4.023.088,61

Art. 7.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de la respectiva facturación, debidamente conformada, ordenar el pago en concepto de Anticipo Financiero de acuerdo al Artículo 50 de la Ley J N
286 de Obras Públicas, por la suma de Pesos seiscientos nueve mil quinientos cincuenta y ocho con ochenta y ocho centavos $ 609.558,88, y con la presentación de las respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de Obra extendido por la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la presente contratación, ordénese el pago de Pesos dos millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos treinta y cinco con cincuenta y dos centavos $
2.438.235,52, abonándose ambos conceptos e importes por la Tesorería General de la Provincia, con cargo a la Cuenta Corriente N 900002489
Fondo Federal Solidario Decreto Nacional N 206/09, vinculada a la Cuenta N 11900118, a favor de la firma Daniel Scrocca, con domicilio legal en la ciudad de General Roca, CUIT N 20-60252007-3, en concepto de la presente Licitación Privada de acuerdo a lo expresado en el Artículo 3.Art. 8.- Autorizar al Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos a firmar el contrato respectivo con la firma Daniel Scrocca, con domicilio legal en la ciudad de General Roca, dentro del plazo establecido por el Artículo 26 de la Reglamentación de la Ley J N 286 de Obras Públicas.Art. 9º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.Art. 10.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.WERETILNECK - M. E. Silva.

ANEXO I AL DECRETO Nº 901
Modelo de Contrato Entre la Provincia de Río Negro, en adelante La Provincia y la Firma Daniel Scrocca, en adelante El Contratista, que fija su domicilio legal en calle Los Arrayanes N 982 de la ciudad de General Roca, se conviene en celebrar el siguiente Contrato.
Artículo 1: El Contratista se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el Artículo 2, la obra denominada: Ampliación Red Eléctrica Zona Urbana en Ramos Mexía, Provincia de Río Negro.
Art. 2: La documentación que integra este Contrato está compuesta por: Memoria Descriptiva, Pliego de Bases Legales Generales; Pliego de Cláusulas Legales Particulares; Modelo de Cartel de Obra; Especificaciones Técnicas; Planillas y Formularios; Declaraciones Juradas y Planos y todo otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentación Contractual: dicha documentación se completará con Resolución N 132/
16, aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La normativa que rige el presente contrato se integra por: Pliego de Cláusulas Legales Particulares, Oferta y Decreto N 16, de adjudicación que corren agregados al Expediente N 147193-DE-15 y las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.
Art. 3º: La obra se contrata por el sistema de Unidad de medida y Precios Unitarios, estableciéndose como única retribución a El Contratista, el monto de su oferta básica que asciende a la suma de Pesos tres millones cuarenta y siete mil setecientos noventa y cuatro con cuarenta centavos $
3.047.794,40. Será de aplicación el Decreto 1313/14 si correspondiere. El mes base para la Redeterminación de Precios es el anterior a la Apertura de Ofertas.
Art. 4: La Provincia, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo Nº 50 de la Ley J N 286 de Obras Públicas, anticipará un Veinte por ciento 20% del Monto Contractual que asciende a la suma de Pesos
Viedma, 7 de Julio de 2016

seiscientos nueve mil quinientos cincuenta y ocho con ochenta y ocho centavos $ 609.558,88, lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro N
Art. 5: La Provincia acepta el precio establecido en el Artículo 3, y se compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificación se efectuará mensualmente, en forma parcial y provisoria y conforme al cómputo aprobado y visado por la inspección y la Subsecretaría de Infraestructura y Recursos Hídricos respectivamente: En consecuencia, los pagos que se realicen tendrán carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la aceptación de los trabajos.
Art. 6º: El Contratista, dará inicio de Obra a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra conforme el Apartado 3.23 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares y deberá entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de Ciento Cincuenta 150 días corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo El Contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas y cada una de las características técnicas requeridas en la documentación descripta en el Pliego de Bases y Condiciones.
Art. 7: Provisión de elementos. El Contratista deberá proveer, en un plazo de treinta 30 días corridos a partir de la fecha de firma del presente contrato, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, los elementos detallados en el Apartado 3.33 del Pliego de Condiciones Legales Particulares. En caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducirá el costo de los insumos solicitados del primer certificado.
Art. 8: El Contratista deberá presentar el Plan gráfico de trabajos, dentro de un plazo de quince 15 días de firmado el Contrato. El no cumplimiento de este requisito hará pasible al Contratista de una multa de 2% del depósito de garantía por cada día de demora.
Art. 9: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este contrato, no libera a El Contratista de las responsabilidades emergentes de los Artículos 747, 1268, 1269, 1271 y 2564 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.Art. 10: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, será ejercida por la Subsecretaría de Infraestructura y Recursos Hídricos, aceptando El Contratista su jurisdicción como así también la de los servicios y agentes dependientes de la misma.
Art. 11: El Contratista, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Póliza de Seguro N por la suma de Pesos cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve con dieciseis centavos $ 457.169,16 que cubre el quince por ciento 15%, extendida por del importe de la obra y se hará cargo del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia Departamento de Licitaciones y Compras.
Art. 12: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción.
Siendo suscripto por los Señores: Carlos Váleri, Ministro de Obras y Servicios Públicos, en representación de La Provincia, y en representación de El Contratista, por la Señora Flavia Merob Cardín, en prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los días del mes de de dos mil dieciséis, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de La Provincia, el duplicado para El Contratista, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el Artículo 2 y el cuadruplicado para ser remitido al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
oOo DECRETO Nº 903
Viedma, 22 de Junio de 2016.
Visto: El Expediente N 41371-SO-2016, del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y CONSIDERANDO:
Que mediante Nota de fecha 21 de Marzo de 2016 de fojas 2, el Señor Intendente Municipal de la localidad de Ingeniero Jacobacci, solicita financiación para la ejecución mediante el sistema de Obra Delegada, de la Obra: Red Desages Cloacales, cuya documentación técnica luce agregada a fs. 03/06 de las presentes actuaciones:
Que se considera necesaria la ejecución de los trabajos tendientes a la concreción de la obra referida, cuya delegación ha sido autorizada por el Señor Gobernador de la Provincia de Río Negro a fojas 17, vuelta;
Que para posibilitar la realización de estos trabajos se ha confeccionado la documentación técnica exigida por la Ley J N 286, cuyo Cómputo y Presupuesto alcanza la suma de Pesos cinco millones ochocientos cuarenta mil setecientos cincuenta y nueve con setenta y cinco centavos $
5.840.759,75 según se detalla a fojas 04/05;
Que a fojas 20 se adjunta Certificado del Tribunal de Cuentas Municipal, en el que consta que no registra rendiciones pendientes con el Gobierno Provincial, al día de la fecha;