I want to know about...

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 203
CORDOBA, R.A. MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Resolución N 292

Viene de Pag. 01

Córdoba, 27 de agosto de 2021
Expediente Nº 0045-022620/2020/A8.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 2, 3, 4 y 5 por las variaciones de costos verificadas en los meses de febrero, marzo, abril y junio de 2021 respectivamente, en la realización de la obra:
MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE LA RED SECUNDARIA
S390 TRAMO: CALCHÍN OESTE CARRILOBO.

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Cronograma de Pagos Pag. 10
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
APRHI
Resolución General N 39 Pag. 11
CÁMARAS DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PRIMERA Y SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Resolución Administrativa N 246 Pag. 12

Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas -en adelante POP-, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N 750/2019, Resolución N 1 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que las adecuaciones de precio solicitadas encuadran en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 222/2020 de fecha 27 de noviembre 2020, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 12
de enero del 2021 y el Acta de Replanteo confeccionada el día 17 de febrero de 2021 y que el plazo de obra se encuentra vigente hasta el día 14 de diciembre de 2021.

Que obran en autos pedidos de redeterminación realizados por el Consorcio Caminero Único, suscriptos digitalmente con fecha 24 de febrero, 30
de marzo, 27 de abril y 11 de junio de 2021 respectivamente.
Que el Departamento Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad acompaña informe técnico, junto a sus similares titulados Adecuación Provisoria Obra Faltante a Ejecutar febrero/2021, marzo/2021, abril/2021 y junio/2021, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, que a la fecha de la segunda adecuación provisoria febrero/2021, la variación de referencia es de 6,77% lo que representa económicamente un incremento de $ 12.789.314,61. Respecto del tercer salto el porcentaje físico faltante de ejecutar de la obra era del 100% y que la variación al mes de marzo/2021 alcanzó un 6,30% lo que representa económicamente un incremento de $ 11.927.593,03; en cuanto al cuarto salto, el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 1,17% conforme Certificación N 001 y Medición Mensual N 002 Correspondiente al perío-

nuevo costo del presupuesto total de la obra a precios del mes de junio de 2021 es de $ 272.037.042,48 ajuste por redondeo $ 0,01.
Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único, por la que acepta la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de febrero, marzo, abril y junio de 2021, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2021/000350 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 335/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por Decreto N 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/216, atento a que se han verificado variaciones en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superiores al cinco por ciento 5% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existen modificaciones del precio contractual que producen consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 335/2021 y en uso de sus atribuciones Ley N 10.546, Decreto N
1053/2018 y demás relacionados;

do marzo/2021 obrantes en POP y que la variación al mes de abril/2021
alcanzó un 5,32%, lo que representa económicamente un incremento de $ 10.374.062,23 y finalmente en relación al quinto salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era 5,49% conforme Certificación N 003 y Medición Mensual N 004 correspondiente al período mayo/2021 obrantes en POP
y que la variación al mes de junio/2021 alcanzó un 8,50% lo que representa económicamente un incremento $ 16.678.106,90; en consecuencia el
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE LA RED SECUNDARIA S390 TRAMO: CALCHÍN OESTE
- CARRILOBO, por la suma total de Pesos Cincuenta y Un Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Setenta y Seis con Setenta y Siete Centavos $ 51.769.076,77, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripta con fecha 28 de julio de 2021, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHI-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en los meses de febrero, marzo, abril y junio de 2021 respectivamente, de los
2